AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux

  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VERNY

Correspondant : Mme la Maire 6, rue de la Mairie 57420 VERNY tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., adresse internet : http://www.verny.fr

Objet du marché : Fourniture et pose de portes extérieures - locaux situés Cour du Château

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : VERNY 57420
Code NUTS : FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : les travaux du présent marché concernent la fourniture et la pose de différentes portes extérieures en bois pour les locaux situés Cour du Château à Verny.

Démarrage prévisionnel novembre 2011

Le délai d'exécution maximal est de 4 semaines

Variantes : oui

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l'euro.

Conditions de participation

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 % ;
- délai : 20 % ;

Type de procédure : Marché adapté art 28 du CMP

Date limite de réception des offres : 15 septembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : autre service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Madame ANNEN LACOMBE (adjointe) Mairie de Verny dont l'adresse est indiquée au présent avis (tel 03.87.52.70.40 et fax 03.87.52.42.10).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Les dossiers peuvent être demandés sur support papier au service indiqué au présent avis ou téléchargés avec les liens ci-dessous (format pdf) :

• AE CCP
• DPGF

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 août 2011

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de STRASBOURG, 1 Avenue de la Paix B.P. 1038 F 67070 STRASBOURG CEDEX Tél: 03 88 21 23 23 Fax: 03 88 36 44

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif de STRASBOURG

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société PONCELET de Servigny-lès-Raville.

En raison des troubles graves à l'ordre public commis en zone urbaine dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 la préfecture de la Moselle a décidé des interdictions suivantes, dans toutes les communes de la Moselle du vendredi 30 juin 2023 à zéro heure au samedi 15 juillet 2023 à minuit :

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de service

1. Identification de la Collectivité :

VILLE DE VERNY
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

2. Objet et forme du marché :

Il est procédé par voie d’appel d’offres ouvert, soumis aux articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics

Marché de service : « Etablissement d’un contrat d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux »

Le dossier de consultation comportera 1 lot comprenant les termes suivants :

? P1 Energie Fourniture de combustible nécessaire à la production de chauffage et d’ECS sous forme de marché :

MT - Marché température

ECS - Eau Chaude Sanitaire

CP - Combustible Prestation

? P2/1 Maintenance : Prestations de conduite, maintenance, entretien et suivi des installations de génie climatique

? P2/2 Contrôles réglementaires : Prestations de contrôles réglementaires des installations exploitées

? P3/1 Garantie Totale : Prestations de gros entretien et garantie totale des installations de génie climatique

La durée du marché est de 8 ans non renouvelable

3. Offres :

Retrait des dossiers sur le site marches-securises.fr.
Un envoi par courrier des pièces du dossier pourra être envisagé (ou par e-mail sous format PDF)

Date limite de réception des offres : Jeudi 15 septembre 2011 à 12h00

Langue utilisée : français.

Les candidatures et les offres peuvent être transmises soit par envoi papier soit par envoi électronique (article 48 et 56 du C.M.P.).

Conditions d’envoi des offres : à l’adresse mentionnée à l’article 1 à Mme Le Maire de la Ville de VERNY :

• par la Poste en recommandé avec accusé de réception, sous enveloppe cachetée portant la mention : « Offre pour l’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux – Ne pas ouvrir avant la date fixée. »
• ou déposé contre récépissé au secrétariat de Mme le Maire
• ou par transmission dématérialisée conformément à l’article 4.2 du RDC

4. Forme juridique du candidat : Société d’exploitation unique ou groupée.

5. Documents à fournir pour la réponse au dossier d’appel d’offres :

- cf RDC

6.Critères d’attribution :

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53, 54 et 55 du Code des Marchés Publics, et suivant la hiérarchie des critères suivants :

1. La valeur technique des offres, (pondération : 60%) :
2. Le prix des prestations (pondération : 40%) :

Pour plus de détails, cf article 8 du RDC

7. Autres renseignements :

La possibilité est réservée à la collectivité de ne pas donner suite à l’appel d’offres.

8. Date d’envoi à la publication : Lundi 1^er août 2011

9.  Publications chargées de l’insertion : JOUE – BOAMP

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société COFELY de Ludres.

avoir réuni le comité départemental de la ressource en eau et la commission départementale contre les risques d’incendie de forêt, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a décidé de placer l’ensemble du département de la Moselle en alerte sécheresse à compter du lundi 26 juin 2023 ce qui induit la mise en place à compter de cette date des mesures de restriction comme par exemple (liste non exhaustive) :

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux

  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VERNY

Correspondant : Mme la Maire 6, rue de la Mairie 57420 VERNY tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10 courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. adresse internet : http://www.verny.fr

Objet du marché : Travaux de réfection toiture centre Faber

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : VERNY 57420
Code NUTS : FR823.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : les travaux du présent marché concernent la réfection du chéneau en partie basse de la toiture couvrant la salle du bar du centre Faber.

Démarrage prévisionnel novembre 2010

Le délai d'exécution maximal est de 3 semaines

Variantes : oui

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l'euro.

Conditions de participation

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 %;
- mémoire technique : 20 %;

Type de procédure : Marché adapté art 28 du CMP

Date limite de réception des offres : 29 octobre  2010, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : autre service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Monsieur Victorien NICOLAS (adjoint au maire) Mairie de Verny dont l'adresse est indiquée au présent avis (tel 03.87.52.70.40 et fax 03.87.52.42.10).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Les dossiers peuvent être demandés sur support papier au service indiqué au présent avis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2010

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de NANCY, 5 place de la Carrière
54036 NANCY CEDEX Téléphone : 0383174343
Télécopie : 0383174350

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif de NANCY

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle  1, rue du Préfet Claude Erignac  CO 60031   54038 NANCY Cedex              Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société BTB TOITURE de Metz pour un montant de 4860 € HT.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux

  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VERNY

Correspondant : Mme la Maire 6, rue de la Mairie 57420 VERNY tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10 courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. adresse internet : http://www.verny.fr

Objet du marché : Travaux de voirie rue des Fontenottes

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : VERNY 57420
Code NUTS : FR413.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : les travaux du présent marché concernent la mise en œuvre d’enrobés

Démarrage prévisionnel juillet 2010

Le délai d'exécution maximal est de 4 semaines

Variantes : oui

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l'euro.

Conditions de participation

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 %;
- mémoire technique : 20 %;

Type de procédure : Marché adapté art 28 du CMP

Date limite de réception des offres : 23 juin  2010, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : autre service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Monsieur MULLER (adjoint aux travaux) Mairie de Verny dont l'adresse est indiquée au présent avis (tel 03.87.52.70.40 et fax 03.87.52.42.10).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Les dossiers peuvent être demandés sur support papier au service indiqué au présent avis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2010

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de NANCY, 5 place de la Carrière
54036 NANCY CEDEX Téléphone : 0383174343
Télécopie : 0383174350

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif de NANCY

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle  1, rue du Préfet Claude Erignac  CO 60031   54038 NANCY Cedex              Tél : 03.83.34.27.71

---

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société COLAS EST de Marly pour un montant de 8221 € HT.

Dans le cadre de la semaine fédérale internationale de cyclotourisme (du 21 au 30 juillet autour de Pont-à-Mousson) à l'occasion de laquelle Verny sera point d'accueil le 29 juillet, nous collectons de vieux vélos dont vous n'avez plus l'usage, afin de décorer notre ville.
Les services techniques de la mairie les mettront en peinture pour parfaire la décoration.
Les plus anciennes bicyclettes sont les bienvenues.
Si vous voulez donner votre vieux deux roues pour cet usage, prendre contact au 0387527040 avant de venir le déposer à la mairie.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux pour la rénovation des dépendances du château de Verny

1/ Identification : commune de Verny 6 rue de la Mairie 57420 VERNY
Correspondant : Tél. : 03.87 52 70 40 télécopieur : 03.87.52 42 10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , site : http://www.verny.fr

2/ Mode de passation : Marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3/ Objet du marché : Travaux de rénovation des dépendances du château de Verny (aménagement de locaux professionnels)

4/ Durée du marché : le délai d’exécution de l’ensemble des lots est 6 mois avec un démarrage prévisionnel du chantier en septembre 2010.

5/ Date limite de réception des offres : 1^er JUILLET 2010  18 h

6/ Conditions relatives au marché : les prestations sont divisées en 12 lots :

• lot n°1 : GROS ŒUVRE- DEMOLITION- VRD
• lot n°2 : CHARPENTE –COUVERTURE- ZINGUERIE
• lot n°3 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
• lot n°4 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
• lot n°5 : SERRURERIE
• lot n°6 : PLATRERIE- ISOLATION- FAUX- PLAFOND
• lot n°7 : ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES
• lot n°8 : CHAUFFAGE- VMC
• lot n°9 : SANITAIRE
• lot n°10 : CARRELAGE – FAIENCE
• lot n°11 : PEINTURE – DECORS
• lot n°12 : NETTOYAGE

7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9/ Conditions de consultation : Garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre pour les travaux de rénovation des dépendances du château » lot n°.., marché n° 2010/57708-01 « RENOVATION DES DEPENDANCES DU CHATEAU » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11/ Critères de jugement des offres :
valeur technique 40 %, références 20 %, prix 40 %

12/ Modalités de retrait des documents : Les dossiers peuvent être demandés sur support papier chez REPROGRAPHIC 22 rue des Feivres 57070 METZ Tél: 03 87 66 41 26. Les informations sur le marché peuvent être téléchargées sur le site de la commune http://www.verny.fr. Aucun document ne sera transmis par fax.
Un montant forfaitaire de 20,00 € TTC devra être réglé par chèque à l’ordre du Trésor public lors de la demande de retrait du DCE. (Paiement des frais de reprographie – art 41 du CMP)

13/ Renseignements techniques complémentaires : Atelier d’architecture X AEQUO 2 rue St Livier 57000-METZ tel : 03 87 74 43 43

14/ Date d’envoi de la publication au Républicain Lorrain : 4 JUIN 2010

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle  1, rue du Préfet Claude Erignac  CO 60031  54038 NANCY Cedex  Tél : 03.83.34.27.71

---

Avis d'attribution.

Les lots ont été attribués suite à la commission d'ouverture des plis en date du 7 juillet 2010.

Titulaires des marchés :

• Lot 01 : H2R pour un montant de 163 302,47 € TTC
• Lot 02 : LORSCHEIDER pour un montant 9 558,40 € TTC
• Lot 03 : BONECHER pour un montant de 25 705,34 € TTC
• Lot 04 : PERRERO pour un montant de 16 160,35 € TTC
• Lot 05 : RISCH METAL pour un montant de 2 894,32 € TTC
• Lot 06 : ERGENEKON pour un montant de 25 107,63 € TTC
• Lot 07 : ELEC 57 pour un montant de 28 094,04 € TTC
• Lot 08 : LORRY pour un montant de 34 920,21 € TTC
• Lot 09 : LORRY pour un montant de 10 515,67 € TTC
• Lot 10 : TECHNI CONCEPT pour un montant de 2980,53 € TTC
• Lot 11 : APPEL pour un montant de 7 342,24 € TTC
• Lot 12 : APPEL pour un montant de 693,68 € TTC

L'Association Lorraine Cata Sécheresse organise une réunion de rencontre, d'échanges et d'informations avec les sinistrés des dégâts suite à des épisodes de sécheresse – réhydratation en 2022.
Vous pouvez arriver et repartir aux horaires qui vous conviennent, entre 17 et 20 h mardi 4 juillet 2023 à la salle du conseil de la mairie de Verny.
Toutes les précisions sur cette invitation.

Avis de Publicité et de mise en concurrence.

Mairie de Verny
6, rue de la Mairie
57420 VERNY
Tél : 03 87 52 70 40

Conformément à la procédure adaptée du Code des Marchés Publics.
Conformément au décret N°2006-975 du 1er août 2006.

---

Objet du marché : Installation de volets roulants à commande électrique au périscolaire